ООО "Доктор воздух"

Бытовая, промышленная  вентиляция, воздухонагреватели. Твердотопливные, электрические котлы отопления. Купить в Омске по ценам производителя   

☎ 8-800-234-18-45   (бесплатно по России)   info@doktor-vozduh.ru

 

Публичная оферта

от 11 января 2017 г., о предоставлении услуг по поставке и (или) монтажу оборудования

ООО "Доктор воздух», в лице генерального директора Макарова Павла Александровича,  действующего на основании Устава,  именуемый в дальнейшем Исполнитель, предлагает услуги по поставке, поставке и (или) монтажу оборудования (далее – Услуги), любому юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем Заказчик, и выражает намерение Исполнителя заключить Договор о предоставлении Услуги на условиях настоящей Оферты.

Безусловным принятием условий настоящей Оферты считается осуществление Заказчиком предоплаты на основании счета (счета-договора) в счет оплаты Услуги – Акцепт Оферты.

1. Терминология

1.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:

Оферта  —  настоящий документ Предложение (публичная оферта) о предоставлении Услуг, опубликованный в сети Интернет по адресу https://doktor-vozduh.ru/oferta/.

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты, предоплата заказанных услуг  в порядке, определяемом настоящим Договором. Акцептирование Клиентом настоящего Договора означает, что он полностью согласен со всеми положениями настоящего Договора.

Под Услугами для целей настоящего договора-оферты понимается поставка, поставка и (или) монтаж оборудования, опубликованного на витрине сайта Исполнителя  по адресу: https://doktor-vozduh.ru/glawnaja.

Заказчик — юридическое или физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким образом Заказчиком Услуг Исполнителя по заключенному договору Оферты.

Договор Оферты — договор между Исполнителем и Заказчиком о предоставлении Услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты.

Оборудование - сертифицированное в РФ вентиляционное, котельное,  тепловое оборудование и системные принадлежности.

Заказ - осуществление предварительной заявки в форме, предусмотренной на сайте Исполнителя по адресу: https://doktor-vozduh.ru/kak-sdelat-zakaz-v-internet-magazine-doktor-vozdukh.

Оплата - предоплата на основании счета (счета-договора) в счет оплаты Услуги – Акцепт Оферты. Формы оплаты отражены на сайте Исполнителя по адресу: https://doktor-vozduh.ru/kak-oplatit-zakaz-v-internet-magazine-doktor-vozdukh.

Поставка - доставка оборудования Заказчику одним из способов, опубликованных по адресу: https://doktor-vozduh.ru/kak-poluchit-zakaz-v-internet-magazine-doktor-vozdukh.

 1.2. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом настоящей Оферты.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1. При поставке оборудования:

2.1.1.1. Выполнить поставку оборудования, на основании счета (счета-договора) и пожеланий Заказчика, указанных в заказе, осуществленных в любой форме. Формой заказа и его корректировки можно считать переписку по электронной почте или другим способам связи (Skipe, Онлайн-консультант) Заказчика с Исполнителем, в которой явным образом будут указаны пожелания Заказчика и получено подтверждение Исполнителя о том, что он правильно понял пожелания Заказчика согласно рассчитанной в переписке сумме за услуги.

2.1.1.2. Произвести поставку оборудования Заказчику, имеющегося в наличии на складе Исполнителя  в течение 2-х рабочих дней в пределах  г. Омска и в течение 10 рабочих дней по территории России, если иное не оговорено в счете-договоре. При поставке оборудования "под заказ", поставка осуществляется в течении 14 рабочих дней.

2.1.3. Предоставить по требованию Заказчика оформленные в надлежащей форме оригиналы документов: технического паспорта, счета-фактуры, товарно-транспортной накладной, акта приема-передачи, технической документации по эксплуатации и монтажу.

2.1.4. Осуществлять технические консультации при эксплуатации и монтаже оборудования Заказчиком и его гарантийное сопровождение.

2.1.2. При принятии на себя обязательств по монтажу и запуску оборудования "под ключ" в помещениях Заказчика:

2.1.2.1. Произвести поставку, установку и запуск оборудования на условиях, оговоренных в приложении к настоящему договору (приложение №1).

2.1.2.2. Сроки проведения работ: согласно графика производства работ, при условии строительной готовности объекта и выполнения Заказчиком» п. 2.2.2. настоящего договора. Под строительной готовностью объекта понимается его строительное состояние, дающее возможность Исполнителю производить предусмотренные настоящим договором работы. В случае не выполнения Заказчиком обязательств по п.2.2.2., сроки проведения работ переносятся на время выполнения  вышеуказанных пунктов.

2.1.2.3. Выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов и своими инструментами. Работа по монтажу считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.2.4. Сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение 3 дней после окончания монтажных работ.

2.2. Обязанности Заказчика

Заказчик должен самостоятельно ознакомиться с информацией об условиях настоящего Договора-оферты на сайте Исполнителя по адресу:  https://doкtor-vozduh.ru/oferta/

2.2.1. При поставке товара:

2.2.1.1. Оплатить 100% предоплату Услуг на основании счета (счета-договора), выставленного Исполнителем Заказчику.

2.2.1.2. Принять поставляемое оборудование, проверить целостность упаковки, наличие повреждений при транспортировке. При необходимости составить акт о выявленных недостатках.

2.2.1.3. Сохранять выданные Исполнителем соответствующие финансовые документы и переписку по электронной почте, подтверждающие произведенную оплату Услуг.

2.2.1.4. Направить в адрес Исполнителя оригиналы подписанных документов: приложений к договору,  товарно-транспортные накладные.

2.2.2. При установке оборудования "под ключ":

2.2.2.1. Оплатить 100% предоплату Услуг на основании счета (счета-договора), выставленного Исполнителем Заказчику.

2.2.2.2. До начала монтажных работ Исполнителем выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания  условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором.

2.2.2.3. Обеспечить сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Исполнителя, находящегося по месту осуществления монтажа, а также предоставить на время проведения работ подсобное помещение для хранения инструмента.

2.2.2.4. Обеспечить подключение на объекте строительства электроинструмента Исполнителя к электросети.

2.2.2.5. Заказчик обязуется подписать предоставленный (направленный) ему акт приема-передачи, либо представить письменные мотивированные возражения в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Исполнителем акта. По истечении указанного срока и не предоставлении со стороны Заказчика мотивированных письменных возражений, работы по акту считаются принятыми Заказчиком.

2.2.2.6. Сохранять выданные Исполнителем соответствующие финансовые документы и переписку по электронной почте, подтверждающие произведенную оплату Услуг.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями настоящей оферты и приложения №1.

2.3.2. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4. Права Исполнителя:

2.4.1. Имеет право раскрывать сведения о Заказчике только в соответствии с законодательством РФ.

2.4.2. Вправе изменять условия данной оферты в одностороннем порядке. Датой вступления в силу изменений настоящей оферты является дата их публикации на сайте Исполнителя по адресу: https://doкtor-vozduh.ru/oferta/

 2.4.3. Имеет право приостановить оказание услуг в случае предоставления Заказчиком недостоверной информации, а также в случае нарушения сроков оплаты Заказчиком заказанных услуг.

2.4.4. Исполнитель вправе разместить фото (видео) материалы в портфолио, размещенном на сайте по адресу https://doktor-vozduh.ru/ с указанием информации, относящейся к данному проекту без письменного разрешения Заказчика.

2.4.5. Вправе не принимать к рассмотрению претензии Заказчика, предъявленные с пропуском сроков, в течение которых такие претензии могут быть предъявлены в соответствии с настоящим договором.

2.4.6. Вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора Исполнителем.

3. Стоимость услуг, сроки и порядок расчетов

3.1. Стоимость Услуг и сроки определяются счетом к оплате, который отсылается на электронную почту Заказчика Исполнителем при предварительном согласовании цен и сроков в Приложении № 1, и может увеличивается соответственно увеличению количества дополнительно заказанных Заказчиком Услуг.

3.2. В стоимость Услуги не входит подключение дополнительных компонентов и системного оборудования не оговоренных в приложении №1 данной публичной оферты. Дополнительные услуги оплачиваются отдельно в соответствии согласованием между сторонами путем переписки или составления приложения №2.

3.3. Оплата Услуг производится Заказчиком авансовым платежом в размере 100% от стоимости выбранных Услуг на основании счета (счета-договора), выставленного Исполнителем Заказчику на электронную почту. Исполнитель в свою очередь информирует Заказчика о поступившей предоплате.   НДС не предусмотрен на основании п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ. Оплата происходит путем перечисления денежных средств на расчётный счет Исполнителя указанный в настоящем Договоре либо происходит любым удобным для Исполнителя способом, варианты которых предоставляются Заказчику.

3.4. Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя до истечения Срока Акцепта (п.3.1. настоящей Оферты).

3.5. Заказчик обязуется уведомить Исполнителя о произведенном платеже с предоставлением копии платежного документа.

3.6. Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным с момента зачисления суммы оплаты на расчетный счет Исполнителя.

3.7. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей. При изменении банковских реквизитов Исполнителя, с момента опубликования новых реквизитов на сайте Исполнителя, Заказчик самостоятельно несет ответственность за платежи, произведенные по устаревшим реквизитам.

4. Акцепт оферты и заключение договора

4.1. Акцепт Оферты Заказчиком, произведенный до истечения Срока Акцепта, создает Договор (статья 438 ГК РФ) на условиях настоящей Оферты.

4.2. Заказчик производит Акцепт оферты путем оплаты Услуг, в отношении которых заключается Договор. Акцепт Оферты производится с учетом раздела 4 настоящей Оферты.

4.3. Срок Акцепта составляет 5 (пять) банковских дней с момента выставления счета на оплату заказанной Заказчиком Услуги.

4.4. Договор вступает в силу с момента Акцепта оферты Заказчиком и действует: а) до момента выполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг в объеме, соответствующем размеру произведенной Заказчиком по Договору предоплаты (в том числе повторно произведенной до прекращения Договора); б) до момента расторжения Договора.

4.5. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти изменения в Договоре вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте.

5. Особые условия и ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Законодательством Российской Федерации с учетом условий, установленных Договором.

5.2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за любые задержки, ущерб или потери, происходящие прямо или косвенно по причинам непреодолимой силы, а также по причинам, находящимся вне сферы разумного контроля со стороны Исполнителя.

5.3. Исполнитель не несет ответственности за сложности, возникающие у Заказчика в использовании услуг Исполнителя, вызванные низким качеством услуг электросетей, предоставленных Заказчику третьими лицами, и другими обстоятельствами, находящимися вне компетенции Исполнителя.

5.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

5.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

6. Порядок рассмотрения претензий и споров

6.1. Претензии Заказчика по предоставляемым Услугам принимаются Исполнителем к рассмотрению только в письменном виде и в срок не позднее 3-х календарных дней с даты возникновения спорной ситуации. Срок рассмотрения претензий Заказчика составляет не более 10 (десяти) рабочих дней.

6.2. Рассмотрение претензий к Исполнителю, связанных с предоставлением Услуг, осуществляется при предъявлении Заказчиком соответствующих финансовых документов, подтверждающих оплату Услуг.

6.3. Для решения технических вопросов при определении вины Заказчика в результате его неправомерных действий при пользовании Оборудованием, Исполнитель вправе самостоятельно привлекать компетентные организации в качестве экспертов.

7. Заключительные положения

7.1. Стороны по Договору признают юридическую силу текстов документов, полученных по каналам связи, наравне с документами, исполненными в простой письменной форме. Исключение из этого правила составляют: обмен претензиями, для которых простая письменная форма обязательна.

7.2. Каналы связи в терминах Договора – это: 1) электронная почта а) адрес электронной почты Заказчика, указанный им при формировании Заказа на Услугу, б) адрес электронной почты Исполнителя, указанный в настоящих условиях Оферты;  2) почта с уведомлением о вручении.

7.3. В случае изменения контактных адресов по инициативе Заказчика контактными будут считаться адреса электронной почты, сообщенные Исполнителю Заказчиком.

7.4. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия сотрудников, имеющих доступ к каналам связи.

7.5. Заказчик гарантирует Исполнителю достоверность и своевременность предоставления информации.

8. Реквизиты Исполнителя

ООО "Доктор воздух". Генеральный директор Макаров Павел Александрович. Юридический адрес: 644105, Россия, г. Омск, ул. Барнаульская, 2-я, д.12, оф.66 тел: 8-800-234-18-45 (бесплатно по России); 8 (381) 227-56-44; +7-913-601-47-67 .  Веб. сайт:          https://doktor-vozduh.ru/; Skipe: sv.vozduh0; е-mail: info@doktor-vozduh.ru; ИНН: 5503170745 КПП: 550301001; ОГРН: 1165543098214; Р/с: 40702810823360000778  ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"; К/с: 30101810600000000774; БИК: 045004774

CПРАВОЧНО: ВЫДЕРЖКИ ИЗ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 435. Оферта

1. Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Оферта должна содержать существенные условия договора.

2. Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом. Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой, оферта считается не полученной.

Статья 437. Приглашение делать оферты. Публичная оферта

1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются, как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.

2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).

Статья 438. Акцепт

1. Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным.

2. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или из прежних деловых отношений сторон.

3. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.